Договор на выполнение серийных работ №
г. Москва “____» _________2012 г.
______________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице_____________________________________________________,
действующего на основании _______________________, с одной стороны и ![]()
именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице_________________________________, действующего на основании _________________________________, а вместе далее именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее Договор) о нижеследующем:
:
1. Предмет договора
1.1. Подрядчик обязуется на условиях Договора выполнять работы по изготовлению Продукции (далее «Работы/Продукция»), указанные в Спецификациях (Приложение № 1), созданных на основе передаваемых Заказчиком эскизов и, в случае их предоставления Заказчиком, шаблонов, а Заказчик обязуется оплачивать и принимать результаты Работ.
1.2. Количество, размеры, цвет и другие требования к Продукции, а также стоимость Работ определяются в Спецификациях и чертежах, являющихся неотъемлемыми частями Договора с момента их подписания Сторонами.
2. Порядок выполнения и приемки работ
2.1. Подрядчик обязуется выполнять Работы в соответствие со Спецификациями в срок не позднее 15-ти (пятнадцати) рабочих дней со дня соответствующего платежа Заказчика в порядке п.п. 3.1. Договора, подписания соответствующих документов (договор, спецификация и чертеж) и при условии отсутствия какой-либо просроченной задолженности Заказчика перед Подрядчиком. Материал для выполнения Работ предоставляется: Подрядчиком.
2.2. Если иное не предусмотрено соглашением Сторон, Заказчик обязан получать Продукцию со склада Подрядчика, расположенного по адресу: __________________________________________________, в течение 3-х дней со дня уведомления Подрядчиком о факте выполнения Работ. Продукция передается в упаковке, выполненной из материалов по усмотрению Подрядчика и обеспечивающей сохранность Продукции в ходе надлежащего осуществления погрузо-разгрузочных работ.
2.3. Погрузка осуществляется до борта машины Покупателя. Продавец вправе произвести погрузку Товара в а/транспорт Покупателя, при соответствии, а/транспорта Покупателя следующим требованиям:
— в а/транспорте, по мнению Продавца достаточно места для осуществления погрузочных работ;
— габариты, а/транспорта, по мнению Продавца достаточны для погрузки Товара;
2.4. Передача Продукции осуществляется Сторонами по накладной, с подписанием Акта сдачи-приемки работ. Представитель Заказчика, непосредственно осуществляющий приемку Работ, предъявляет Подрядчику:
— экземпляр Спецификации;
— документы, подтверждающие факт оплаты;
— паспорт;
— надлежащим образом оформленную доверенность.
2.5. В случае выполнения Работ из материала Заказчика:
— передача материалов осуществляется по Акту приемки-передачи;
— Заказчик несет ответственность за качество предоставленных материалов и возможные вследствие их недоброкачественности негативные последствия;
— в Акте сдачи-приемки работ приводятся отчетные данные об израсходовании материала, а их остаток подлежит возврату Заказчику либо, по соглашению Сторон, утилизации.
2.6. В ходе получения Продукции Заказчик осуществляет приемку результатов Работ по качеству и количеству и при обнаружении недостатков в выполненных Работах — указывает таковые в Акте сдачи-приемки работ.
2.7. По дополнительной договоренности сторон, в соответствие с требованиями, изложенными в «Условиях доставки/монтажа Товара/Продукции» (Приложение № 2). Подрядчиком может осуществляться доставка и/или установка (монтаж) Продукции по указанному Заказчиком адресу. Такая договоренность помимо прочего должна содержать сведения о:
— сроке и адресе доставки Продукции;
— порядке оплаты доставки и/или установки (монтажа) — Продукции;
2.8. При выполнении Работ по эскизам/замерам Заказчика или указанного им третьего лица, ответственность за возможные негативные последствия вследствие не достоверности замеров и/или не полноты информации о результате Работ несет Заказчик. В случае выполнения Подрядчиком Работ с отступлениями от Договора, ухудшившими результат Работ или с иными недостатками, которые делают результат Работ непригодным для использования, Подрядчик обязан устранить такие недостатки своими силами и за свой счет в срок не позднее 10-ти (десять) рабочих дней, со дня соответствующего требования Заказчика.
2.9. Все изменения по Спецификации/чертежам принимаются в течение 3-х (три) рабочих дней со дня оплаты, при этом при внесении изменений срок изготовления Продукции увеличивается по усмотрению Подрядчика на срок от 3-х до 7-ми рабочих дней в зависимости от характера вносимых изменений.
3. Взаиморасчеты и ответственность сторон
3.1. Стоимость Продукции исчисляется в рублях и указывается в Спецификациях. Заказчик производит 70% предоплату Продукции в рублях на основании счета, в срок, не позднее 3-х (три) рабочих дней с даты выставления счета. Счет выставляется в рублях на основании подтвержденной Спецификации, по курсу ЦБ РФ+2% на день выставления счета. Доплата в размере 30% производится при наличии Акта выполненных работ.
3.2. Стороны договорились считать днем оплаты день поступления денежных средств на расчетный счет или в кассу Подрядчика.
3.3. В случае просрочки Подрядчиком срока выполнения Работ, Подрядчик по требованию Заказчика выплачивает неустойку в размере 1 (одного) % от оплаченной Заказчиком стоимости Работ, в отношение которых допущена просрочка, за каждую неделю просрочки.
3.4. В случае невыполнения Заказчиком своих обязательств в соответствии с п.п. 2.2 Договора в течение 90 календарных дней со дня уведомления Подрядчиком о факте выполнения Работ по Договору, Подрядчик вправе утилизировать Продукцию без уведомления об этом Заказчика. При этом считается, что Подрядчик обязательства по Договору выполнил. Заказчик в части п.п. 3.1., 3.5. Договора от обязательств не освобождается.
3.5.При просрочке оплаты (3.1.) на срок более 10-ти (десять) дней, Подрядчик, по своему выбору, имеет право на расторжение Договора в неоплаченной части, с уведомлением Заказчика о факте расторжения либо на выставление повторного счета на оплату по ценам отличным от ранее согласованных.
3.6. В случае невыполнения Заказчиком своих обязательств в соответствии с п.п. 2.2 Договора в течение 90 календарных дней со дня уведомления Подрядчиком о факте выполнения Работ по Договору, Подрядчик вправе утилизировать Продукцию без уведомления об этом Заказчика. При этом считается, что Подрядчик обязательства по Договору выполнил. Заказчик в части п.п. 3.1., 3.5. Договора от обязательств не освобождается.
3.7. Во всех предусмотренных Договором случаях выплаты неустойки, неустойка подлежит выплате в течение 15-ти (пятнадцать) дней со дня соответствующего требования Стороны по отношению, к которой допущено нарушение условий Договора, при этом ни одна Сторона не обязана доказывать факт и объем понесенных убытков вследствие ненадлежащего выполнения своих обязательств другой Стороной. В иных, не предусмотренных Договором случаях, Стороны несут друг перед другом ответственность за свои виновные действия в размере прямых убытков.
4. Гарантийное обслуживание
4.1. Гарантийный срок на результат Работ составляет 24 (двадцать четыре) месяца со дня составления Акта сдачи-приемки работ, но не более 24-х (двадцать четыре) месяцев со дня уведомления Подрядчиком о выполнении Работ, если подписание Акта сдачи-приемки работ не производится в предусмотренный Договором срок не по вине Подрядчика.
4.2. Заказчик ознакомлен и обязуется соблюдать требования к условиям установки и эксплуатации Продукции, указанные в технической и иной документации, а также, при условии его наличия, в Гарантийном талоне. На Продукцию требующую проведения монтажных или иных работ предусмотренное Договором гарантийное обслуживание распространяется только в случае осуществления таких работ Подрядчиком. Подрядчик гарантирует качество выполненных Работ в течение гарантийного срока при условии соблюдения Заказчиком требований настоящего пункта, а также изложенных в Приложение № 3, № 4, № 5, № 6 к Договору.
4.3. При выявление в течение гарантийного срока недостатков в выполненных Работах, Подрядчик обязан устранить таковые в согласованный Сторонами срок, своими силами и за свой счет.
4.4. Подрядчик не несет ответственности за работоспособность Продукции/результат Работ в случае механического повреждения Продукции, а также при нарушении Заказчиком требований п.п. 4.2. Договора или при каких-либо изменениях в конструкции Продукции (вырез отверстия и т.д.) Заказчиком либо третьими лицами без письменного согласования с Подрядчиком. Не является причиной для предъявления рекламации различие шлифовки у двух и/или более элементов Продукции из материала искусственный камень при условии их соединения в единое целое, т.к. финишная шлифовка производится после соединения деталей.
4.5. Заказчик извещен и согласен с тем, что отличия в узоре поверхностей Продукции по сравнению друг с другом/образцами/каталогами выражающиеся в оттенке и фактуре поверхностей, а также их структуре (при имитации узоров/рисунков), не являются недостатками. Не является гарантийным случаем восстановление поверхности Продукции из материала искусственный камень (перешлифовка) в случае возникновения бытовых царапин/сколов и иных механических повреждений.
5. Прочие условия
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору вызванное действием обстоятельств непредвиденной и непреодолимой силы. Стороны пришли к соглашению о том, что под формулировкой «рабочий день» понимается день, не являющийся субботой, воскресеньем или не объявленный официально нерабочим днем.
5.2. Работы выполняются Подрядчиком с допустимыми отклонениями от замеров/эскизов согласно ГОСТ 16371-93. Если иное не предусмотрено соглашением Сторон покрытие с оборотной стороны столешницы выполняется, по выбору Подрядчика, из крафт-бумаги или пластика второго сорта без подбора цвета. Шаблоны для изготовления Продукции, в случае их предоставления Заказчиком, должны быть выполнены из жестких материалов (например, МДФ, фанера и т.д.) с номинальными размерами. С момента передачи шаблоны являются собственностью Подрядчика и Заказчику не возвращаются. Неровные кромки шаблонов спрямляются и выравниваются. Ответственность за достоверность замеров для изготовления Продукции лежит на Заказчике, если только такие замеры не производились Подрядчиком. Подрядчик не производит подключение газовых и электроплит, а также сантехнического оборудования.
5.3. Покупатель ознакомлен с положением о кодировке цветов покрытия лицевой части (верхней) столешниц и готовых изделий, утвержденным приказом _______________________________________________экземпляр которого находится в торговом зале Подрядчика в доступном для Потребителей месте (стенд «Информация для потребителя»)
5.4. Ни одна из Сторон не вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор в части подписанных Сторонами Спецификаций. Устранение недостатков Продукции в период гарантийного срока осуществляется в помещении Подрядчика по факту доставки Продукции силами и за счет Заказчика.
5.5. Стороны примут все зависящие от них меры для урегулирования возникших разногласий путем переговоров. Каждая из Сторон вправе передать спор по Договору на разрешение в Арбитражный суд г. Москвы с обязательным соблюдением претензионного порядка обращения в суд.
5.6. В момент подписания договора Стороны обязаны предоставить друг другу копии учредительных документов (Устав, Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, Свидетельств о государственной регистрации, Учредительный договор, Приказ о назначении руководителя, выписку из ЮГРЮЛ, Карточку клиента) заверенные печатью организации и подписью руководителя. В случае внесения изменений в учредительные документы или изменения реквизитов в течение действия Договора, Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в течение 10 дней и предоставить копии новых документов, подтверждающих вышеуказанные изменения. Непредставление вышеуказанных документов может являться основанием для приостановки отгрузки Товара в адрес Покупателя.
5.7. Договор подписан в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах, по одному для каждой из Сторон, вступает в силу с момента его подписания и действует в течение 12-ти (двенадцать) месяцев. В случае если за месяц до окончания срока действия настоящего Договора стороны не изъявляют желание его расторгнуть, договор пролонгируется каждый раз на тот же срок. Все упомянутые в Договоре Приложения являются его неотъемлемыми частями. Настоящим Покупатель подтверждает, что ознакомлен и согласен с приложениями, приведенными на страницах 4-15 Договора. Все изменения/дополнения/приложения к Договору оформляются в письменной форме и являются его неотъемлемыми частями со дня их подписания Сторонами. Во всем, не предусмотренном Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
6. Реквизиты и подписи сторон.
Подрядчик
Генеральный директор
/__________________/ м.п.
Заказчик:
юр. адрес: ___________________________________
Факт. Адрес_________________________________
ИНН_______________________________________
КПП_________________________________________
р/с__________________________________________
к/с__________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
тел._________________________________________
___________________ _____________ /__________________/ м.п.
